Obchodné podmienky

1 Základné ustanovenia

1.1 Zhotoviteľ je spoločnosť SILKOT-ETI s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava – Rača, IČO: 56272391, DIČ: 2122270645, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III.

1.2 Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila so Zhotoviteľom zmluvu o dielo alebo objednávku na vykonanie prác.

1.3 Tieto VOP sú záväzné pre všetky zmluvné vzťahy, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred týmito VOP.

2 Uzavretie zmluvy

2.1 Zmluva o dielo alebo objednávka je uzavretá okamihom písomného potvrdenia objednávky Zhotoviteľom, alebo zahájením vykonávania dohodnutých prác.

2.2 Pred realizáciou prác Zhotoviteľ po vzájomnej dohode vykoná bezplatnú obhliadku miesta plnenia a vypracuje nezáväznú cenovú ponuku.

2.3 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku bez udania dôvodu, najmä ak realizácia prác nie je technicky možná alebo by bola v rozpore s platnými predpismi.

3 Predmet plnenia

3.1 Predmetom plnenia sú stavebné, asfaltérske a súvisiace práce dohodnuté v zmluve alebo objednávke, najmä:

• opravy cestných komunikácií infratechnológiou SILKOT 10
• asfaltovanie ciest, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch
• pokládka zámkovej dlažby
• zemné a výkopové práce
• dopravné značenie
• vypratávanie nehnuteľností a vývoz odpadu

3.2 Rozsah diela je určený zmluvou alebo písomnou objednávkou. Práce nad rámec dohodnutého rozsahu sa realizujú len na základe písomného súhlasu Objednávateľa a za dohodnutú dodatočnú cenu.

4 Cena a platobné podmienky

4.1 Cena za dielo je dohodnutá v zmluve alebo cenovej ponuke. Ak nie je cena výslovne dohodnutá, platí cena obvyklá v mieste a čase plnenia.

4.2 Ak sa počas realizácie prác zistia okolnosti, ktoré si vyžiadajú práce nad rámec pôvodnej dohody (skryté poruchy, zmena podkladu a pod.), Zhotoviteľ o tom bezodkladne informuje Objednávateľa a práce vykoná len po odsúhlasení zmeny ceny.

4.3 Platba sa realizuje na základe faktúry vystavenej po dokončení prác, pokiaľ sa strany nedohodli inak (záloha, etapové platby). Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia, ak nie je dohodnuté inak.

4.4 Pri omeškaní platby je Objednávateľ povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4.5 Vlastnícke právo k zhotovenej časti diela prechádza na Objednávateľa úplným zaplatením ceny.

5 Termíny realizácie

5.1 Termín zahájenia a dokončenia prác je dohodnutý v zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať dohodnutý termín, ak mu v tom nezabránia okolnosti nezávislé od jeho vôle.

5.2 Termín plnenia sa primerane predlžuje v prípade:

• nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich realizáciu prác
• omeškania Objednávateľa s odovzdaním staveniska alebo poskytnutím potrebnej súčinnosti
• vykonávania viacprác odsúhlasených Objednávateľom
• okolností vyššej moci

5.3 Zhotoviteľ informuje Objednávateľa o predpokladanom omeškaní bez zbytočného odkladu.

6 Povinnosti Zhotoviteľa

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

• vykonať práce odborne, s náležitou starostlivosťou a v súlade s platnými technickými normami
• používať kvalitné materiály vhodné pre daný typ prác
• dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
• minimalizovať rušenie prevádzky a okolia počas realizácie prác
• po ukončení prác odstrániť odpad a zanechať pracovisko v poriadku
• informovať Objednávateľa o priebehu realizácie a prípadných komplikáciách

7 Povinnosti Objednávateľa

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje:

• odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko v dohodnutom termíne a umožniť prístup na miesto plnenia
• poskytnúť potrebnú súčinnosť pri realizácii prác (prístup k energiám, informácie o podzemných sieťach a pod.)
• zabezpečiť potrebné povolenia a vyjadrenia dotknutých orgánov, pokiaľ sa strany nedohodli inak
• prevziať dokončené dielo a zaplatiť dohodnutú cenu v lehote splatnosti
• bez zbytočného odkladu oznámiť Zhotoviteľovi prípadné vady diela

8 Odovzdanie a prevzatie diela

8.1 Po dokončení prác Zhotoviteľ písomne alebo ústne vyzve Objednávateľa na prevzatie diela. Prevzatie sa uskutoční na mieste plnenia v dohodnutom termíne.

8.2 O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše protokol podpísaný oboma stranami, v ktorom Objednávateľ uvedie prípadné výhrady k dielu.

8.3 Ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať alebo sa k prevzatiu nedostaví, považuje sa dielo za prevzaté dňom dohodnutého termínu odovzdania.

9 Záruka a reklamácia

9.1 Na vykonané práce poskytuje Zhotoviteľ záručnú dobu v súlade s platnou legislatívou. Konkrétna záručná lehota je uvedená v zmluve alebo odovzdávacom protokole.

9.2 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

• nesprávnym používaním alebo nedostatočnou údržbou zo strany Objednávateľa
• mechanickým poškodením spôsobeným Objednávateľom alebo treťou osobou
• živelnými pohromami alebo inými okolnosťami vyššej moci
• nekvalitným podkladom, na ktorý Zhotoviteľ pred realizáciou upozornil

9.3 Reklamáciu je Objednávateľ povinný uplatniť písomne (e-mailom alebo poštou) bez zbytočného odkladu po zistení vady, najneskôr však v záručnej lehote. Reklamácia musí obsahovať popis vady a fotodokumentáciu.

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamáciu posúdiť do 30 dní odo dňa jej prijatia a informovať Objednávateľa o výsledku.

10 Zodpovednosť za škody

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené Objednávateľovi zavinením Zhotoviteľa alebo jeho pracovníkov pri realizácii prác.

10.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nepravdivých alebo neúplných informácií poskytnutých Objednávateľom (napr. o polohe inžinierskych sietí).

10.3 Zodpovednosť Zhotoviteľa za škody je obmedzená na výšku ceny diela dohodnutej v zmluve, ak zákon neustanovuje inak.

11 Vyššia moc

11.1 Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za nesplnenie alebo oneskorenie splnenia záväzkov, ak k nemu došlo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť (vyššia moc), t. j. udalostí, ktoré nastali nezávisle od vôle povinnej strany a ktorým nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia.

11.2 Za vyššiu moc sa považujú najmä: živelné pohromy, vojnový stav, štrajk, mimoriadne opatrenia orgánov štátnej správy a iné nepredvídateľné okolnosti.

11.3 Strana, ktorá sa dovoláva vyššej moci, je povinná o tejto skutočnosti bezodkladne informovať druhú stranu.

12 Ochrana osobných údajov

12.1 Zhotoviteľ spracúva osobné údaje Objednávateľa (meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje) výlučne za účelom uzavretia a plnenia zmluvy, v súlade s nariadením GDPR (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

12.2 Osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám s výnimkou prípadov vyžadovaných zákonom.

12.3 Objednávateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

12.4 Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na stránke: silkot-eti.com

13 Riešenie sporov

13.1 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory prednostne mimosúdnou cestou, rokovaním a vzájomnou dohodou.

13.2 Ak sa nepodarí spor vyriešiť mimosúdne, je príslušným súdom všeobecný súd podľa sídla Zhotoviteľa, pokiaľ zákon neustanovuje inak.

13.3 Na všetky zmluvné vzťahy sa vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky.

14 Záverečné ustanovenia

14.1 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. júna 2025. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo tieto VOP meniť. Zmena VOP je účinná dňom ich zverejnenia na webovej stránke silkot-eti.com.

14.2 Na zmluvné vzťahy uzavreté pred zmenou VOP sa vzťahujú VOP platné v čase uzavretia zmluvy.

14.3 Ak sa niektoré ustanovenie týchto VOP stane neplatným alebo nevymáhateľným, ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti.

14.4 Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku a riadia sa právnym poriadkom Slovenskej republiky.